1. TOEPASSING - Enkel en alleen de wet alsook de bijzondere bepalingen op de factuur en onderhavige algemene voorwaarden, waarvan de klant erkent kennis genomen te hebben, zijn van toepassing op het dienstencontract. Onderhavige algemene voorwaarden sluiten de aan- en verkoopvoorwaarden van de klant volledig uit.
   
   
2. OFFERTES - Wij zijn slechts gebonden door onze offertes als de klant ons het bestek en/of de werkopdracht ondertekend voor akkoord teruggezonden heeft. Deze ondertekening bindt de klant onherroepelijk.
   
   
3. PRIJS - Onze bestekken en offertes zijn gebaseerd op de prijzen op het ogenblik van hun overhandiging, salarissen en materialen. In geval van wijziging van deze waarden, behouden wij ons het recht voor om de prijzen vermeld in onze bestekken en offertes verhoudingsgewijs aan te passen middels voorafgaande betekening aan de cliënt als de verhoging meer dan 10 % bedraagt. In een dergelijk geval zal de cliënt geacht worden de verhoging aanvaard te hebben als hij de bestelling niet schriftelijk annuleert binnen de 8 dagen na deze betekening. In geval onze bestekken niet aanvaard worden, zullen wij de tijd factureren die wij besteed hebben aan de uiteenname en/of verwijdering in motoren, motoronderdelen of organen, evenals de tijd besteed aan de opstelling van het bestek.
   
   
4. TERMIJNEN - Onze leveringstermijnen worden enkel bij wijze van indicatie gegeven en verbinden onze firma niet, noch indien de vertraging te wijten is aan overmacht, noch aan vertraging bij de levering van een leverancier. De overschrijding van de termijn kan nooit aanleiding geven voor de cliënt tot enige schadevergoeding of tot de, volledige of gedeeltelijke, ontbinding van de overeenkomst, tenzij in geval van een fout toe te schrijven aan onze firma.
   
   
5. AFHALING EN KLACHTEN - Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen toevertrouwd voor herstelling of werken geleverd en aanvaard in onze onderneming. Zo niet worden de toevertrouwde goederen verzonden op risico van de cliënt. Tenzij anders overeengekomen, zijn eventuele vervoerkosten ten laste van de cliënt.
   
   Indien de cliënt de goederen toevertrouwd voor werken of herstelling niet afhaalt op het voorziene tijdstip, zijn de opslag en bewaring in onze magazijnen van deze goederen, in afwachting van hun afhaling door de cliënt, voor risico en kosten van de cliënt en zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een staangeld van 2 € per dag, exclusief BTW aangerekend worden.
   
   Om rechtsgeldig te zijn, moet elke klacht geschieden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen, te tellen vanaf de factuurdatum.
   
   
6. OVERMACHT - In geval de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht onmogelijk wordt, zal deze van rechtswege ontbonden worden of zal de uitvoering ervan opgeschort worden, zonder dat de cliënt van ons enige vergoeding kan eisen ongeacht de reden.
   
   
7. BETALING - Indien de herstellingskosten € 250,00 overschrijden, behoudt de Directie zich het recht voor om een voorschot of provisie te innen.
   
   Alle facturen zijn contant te betalen. Elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot wettelijke interesten. In geval van niet-betaling binnen de 14 dagen, te tellen vanaf een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, zal de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 125,00.
   
   
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD. In afwijking van het artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de producten eigendom van ons of van de in onze rechten gestelde partij, tot op het ogenblik dat het volledige gefactureerde bedrag op onze rekening staat of op de rekening van de eventuele overnemer van onze schuldvordering. De klant moet alle nodige maatregelen nemen om de uitvoering van deze clausule van eigendomsvoorbehoud te garanderen.
   
   
9. WAARBORG - Wij garanderen onze dienstprestaties, werken en leveringen tegen elk gebrek in de materie of tegen elke fout in de arbeidsprestaties gedurende drie maanden te rekenen vanaf de afhaling.
   
   In geval van werken besteld door de cliënt op motoren, motoronderdelen of organen die aan de cliënt of aan derden toebehoren en die ons toevertrouwd worden met het doel werken uit te voeren, zijn wij enkel aansprakelijk voor de goede uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst.
   
   Onze waarborg heeft enkel betrekking op de uitgevoerde werken en herstelde onderdelen of onderdelen geleverd door onze firma bij waarborg. Defecte onderdelen die onder waarborg worden vervangen, worden onze eigendom
   
   Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor gebreken of fouten begaan bij het opnieuw monteren door de cliënt of derden, van motoren, hun onderdelen of organen die door ons hersteld en geleverd werden.
   
   Onze aansprakelijkheid is strikt beperkt tot de herstelling of de gratis ruil in onze werkplaatsen van motoren, motoronderdelen of organen die als defect erkend worden, met uitzondering van gelijk welke andere schadevergoeding.
   
   Motoren, motoronderdelen of organen die niet door ons geleverd werden en werken die toevertrouwd worden aan onderaannemers zijn slechts gedekt door de waarborg die de leverancier eventueel verleent.
   
   Onze garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van de motor, motoronderdelen of organen. Onze garantie dekt niet de normale slijtage van de herstelde of geleverde motor, motoronderdelen of organen. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik, nalatigheid, aan een gebrekkig of slecht onderhoud door de koper, noch wanneer de herstelde motor, motoronderdelen of organen werden hersteld of verbouwd door derden of gebruikt werden.
   
   Injectiepompen en injectors worden normaal gezien niet door onze garantie gedekt, daar hun goede werking na levering afhankelijk is van de gebruikte filters en brandstof. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de slechte staat of verborgen gebreken van onderdelen zoals scheuren, breuken van cilinders of krukassen, die vastgesteld werden of opdoken tijdens de bestelde herstelwerken, noch voor hun gevolgen zoals beschadigingen aan tandraderen, kogellagers, vliegwielen enz.
   
   De cliënt die zich wil beroepen op de garantie moet ons schriftelijk verwittigen binnen de kortst mogelijk tijd vanaf het ogenblik waarop de gebreken vastgesteld werden of hadden vastgesteld moeten worden.
   
   Onze waarborg is uitdrukkelijk uitgesloten wanneer de klant de onderdelen of organen buiten onze werkplaats heeft laten demonteren, tenzij wij hem daartoe uitdrukkelijk een schriftelijke toestemming gegeven hebben vóór gelijk welke demontage.
   
   De toepassing van de waarborg heeft niet voor gevolg dat een nieuwe termijn gaat lopen.
   
   
10. NIETIGHEID - In het geval om één of andere reden, een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden voor werken en herstellingen geen uitwerking zouden kunnen hebben, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en de partijen blijven verbinden.
    
    
11. AFSTAND VAN RECHTEN - Het feit dat wij geen enkele in ons voordeel opgestelde clausule aanwenden in onderhavige algemene voorwaarden mag niet geïnterpreteerd worden als dat wij afstand doen een beroep op dergelijke clausules te doen.
    
    
12. PERSOONLIJKE GEGEVENS - Persoonlijke gegevens van de klant zijn bedoeld voor het beheer van ons klantenbestand. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens met hetzelfde doel door te geven aan ondernemingen waarmee wij contractueel verbonden zijn. Elke persoon die zijn identiteit meedeelt heeft het recht op toegang tot de gegevens die hem/haar betreffen en heeft het recht deze gegevens te laten veranderen.
    
    
13. RECHTSBEVOEGDHEID - Elke betwisting betreffende de herstellingen of leveringen valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het ambtsgebied van de maatschappelijke zetel van de firma.

ALGEMENE VERKOOP- EN GARANTIEVOORWAARDEN ZAKELIJK
van de motorrevisiebedrijven aangesloten bij FEDERAUTO-REVISIE

1. Onze verkopen worden uitsluitend geregeld door onderhavige algemene voorwaarden die onze cliënten uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden enkel en alleen door bij ons een werk of goederen te bestellen. Er kan van onderhavige algemene voorwaarden enkel afgeweken worden door middel van nadrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. De aankoopvoorwaarden van onze cliënten zullen in geen geval van toepassing zijn.
   
   
2. De bestellingen verbinden ons slechts na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
   
   
3. In geval de cliënt een bestelling annuleert, zal hij ten titel van schadebeding een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10 % van de waarde van de bestelling, exclusief BTW.
   
   
4. Onze leveringstermijnen worden enkel bij wijze van indicatie gegeven en verbinden onze firma niet, noch indien de vertraging te wijten is aan overmacht, noch aan vertraging bij de levering van een leverancier. De overschrijding van de termijn kan nooit aanleiding geven voor de cliënt tot enige schadevergoeding of tot de, volledige of gedeeltelijke, ontbinding van de overeenkomst, tenzij in geval van een fout toe te schrijven aan onze firma.
   
   
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de verkochte goederen geleverd en aanvaard in onze magazijnen. Zo niet worden de verkochte goederen verzonden op risico van de cliënt. Tenzij anders overeengekomen, zijn eventuele vervoerkosten ten laste van de cliënt.
   
   
6. Indien de verkochte goederen niet afhaalt op het voorziene tijdstip, zijn de opslag en bewaring in onze magazijnen van deze goederen, in afwachting van hun afhaling door de cliënt, voor risico en kosten van de cliënt en zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een staangeld van 2 € per dag, exclusief BTW aangerekend worden.
   
   
7. In geval de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht onmogelijk wordt, zal deze van rechtswege ontbonden worden of zal de uitvoering ervan opgeschort worden, zonder dat de cliënt van ons enige vergoeding kan eisen ongeacht de reden.
   
   
8. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling in het geval van faillissement, van opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie of notoire insolventie van de cliënt.
   
   
9. Elke klacht betreffende onze leveringen moet ons meegedeeld worden per aangetekende brief binnen de acht dagen.
   
   
10. Behoudens anders overeengekomen, zijn onze facturen contante betaalbaar.
    
    
11. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, zullen onze facturen of het niet-betaalde saldo, enkel en alleen door het verstrijken van de termijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met verwijlinteresten berekend over de wettelijke voet. Bovendien zal elk niet-betaald bedrag 10 dagen na het versturen van een ingebrekestelling, verhoogd worden, ten titel van forfaitair schadebeding, met een bedrag gelijk aan 10 % van het onbetaalde saldo.
    
    
12. Bij niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons eveneens het recht voor om lopende leveringen op te schorten. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen voor de volledige of gedeeltelijke uitvoering ervan die nog moet gebeuren en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of andere formaliteit.
    
    
13. In afwijking van het artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, behouden wij het volledige eigendomsrecht over al onze goederen tot de volledige betaling.
    
    
14. Wij garanderen dat onze leveringen conform de bestelling zijn en dat de door ons geleverde motoren, motoronderdelen en organen in goede staat van werking zijn. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor gebreken of fouten begaan bij het opnieuw monteren door de cliënt of derden, van motoren, hun onderdelen of organen die door ons geleverd werden.
    
    De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor verborgen gebreken in geval van verkoop zullen van toepassing zijn op de door ons uitgevoerde leveringen van goederen. In dat geval geven deze bepalingen wettelijke rechten aan de koper. Onderhavige garantie laat die rechten onverlet.
    
    Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat de tussenkomst van de verkoper uit hoofde van de garantie beperkt zal zijn voor de tussen de partijen gedefinieerde periode.
    
    Onderhavige garantie is enkel afgesloten in het voordeel van de koper en is niet overdraagbaar.
    
    De onder garantie uitgevoerde werken moeten in onze werkplaatsen of in een op voorhand door ons aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Onze waarborg is uitdrukkelijk uitgesloten wanneer de klant de motoren, motoronderdelen of organen buiten onze werkplaats heeft laten demonteren, tenzij wij hem daartoe uitdrukkelijk een schriftelijke toestemming gegeven hebben vóór gelijk welke demontage.
    
    Onze aansprakelijkheid is strikt beperkt tot de herstelling of de gratis ruil in onze werkplaatsen van motoren, motoronderdelen of organen die als defect erkend worden, met uitzondering van gelijk welke andere schadevergoeding.
    
    Onze garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van de geleverde motor, motoronderdelen of organen, noch de onderdelen of elementen die normaal vervangen worden bij onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur.
    
    Onze garantie dekt niet de normale slijtage van de geleverde motor, motoronderdelen of organen. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik, nalatigheid, aan een gebrekkig of slecht onderhoud door de koper, noch wanneer de geleverde motor, motoronderdelen of organen werden hersteld of verbouwd door derden of gebruikt werden.
    
    Onze garantie hangt af van een gebruik als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.
    
    De cliënt die zich wil beroepen op de garantie moet ons schriftelijk verwittigen binnen de kortst mogelijk tijd vanaf het ogenblik waarop de gebreken vastgesteld werden of hadden vastgesteld moeten worden.
    
    De cliënt verbindt zich ertoe dat hij of de gebruiker het nodige zal doen om de schade niet te verergeren, door het herstelde of geleverde goed eventueel niet meer te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van onze tussenkomst te bepalen.
    
    Onze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de geleverde motor, motoronderdelen of organen wordt geregeld door het gemeen recht.
    
    De demontage- en montagewerken vereist of voortvloeiend uit een tussenkomst van onzentwege onder garantie, evenals de vervoerkosten vallen ten laste van de cliënt.
    
    Injectiepompen en injectors worden normaal gezien niet door onze garantie gedekt, daar hun goede werking na levering afhankelijk is van de gebruikte filters en brandstof.
    
    Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de slechte staat of verborgen gebreken van onderdelen zoals scheuren, breuken van cilinders of krukassen, die vastgesteld werden of opdoken tijdens de bestelde herstelwerken, noch voor hun gevolgen zoals beschadigingen aan tandraderen, kogellagers, vliegwielen enz.
    
    Onze tussenkomsten onder garantie worden gewaarborgd voor de duur die nog overblijft van de oorspronkelijke garantie.
    
    
15. In het geval om één of andere reden, een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene werk-, verkoop- en garantievoorwaarden geen uitwerking zouden kunnen hebben, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en de partijen blijven verbinden.
    
    
16. Het feit dat wij geen enkele in ons voordeel opgestelde clausule aanwenden in onderhavige algemene voorwaarden mag niet geïnterpreteerd worden als dat wij afstand doen een beroep op dergelijke clausules te doen.
    
    
17. De persoonsgegevens die onze cliënten meedelen voor de goede uitvoering van de overeenkomsten beheerst door onderhavige algemene voorwaarden worden in onze gegevensbank geregistreerd behoudens verzet op het ogenblik van deze mededeling. Ze zijn bestemd voor intern gebruik in onze firma en door onze leveranciers. De cliënten hebben het recht om de gegevens die op hen betrekking hebben in te zien en een eventuele verbetering of schrapping ervan te vragen conform de bepalingen van de wet van 8 december 1995 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
    
    
18. Onze werken en verkopen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van onze firma gevestigd is, zijn bevoegd in geval van een geschil behalve indien onze firma, handelend als eiseres, wil dagvaarden voor een andere rechtbank bevoegd voor de woonplaats of de zetel van de cliënt.
    
    SMETS MOTOREN 01/03/2010